Tous

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 36 (8880 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 31 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
CONTRAT DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

________________

PROJET de Construction d’une Usine (Fertilizer Plant) sur POG

MISSION D’ETUDES GEOTECHNIQUES – G12

DOSSIER DE CONSULTATON

1. Règlement particulier de la consultation

2. Note descriptive

3. Acte Engagement/C.C.A.P/ Cadre de décomposition
de l’offre de rémunération4. Annexes
- Plan de situation
- Vue en Plan

______________________________

Janvier 2011

Table des matières

ARTICLE 1 : PRESENTATION DE LA CONSULTATION 3
1.1. - Maître d'ouvrage 3
1.4. Description de la commande 3
1.4.1. Le site : 3
1.4.2. Document disponible : 4
1.4.3. Caractéristiques du projet 4ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA MISSION GÉOTECHNIQUE 4
2.1. – Définition de la mission 4
2.2. – Logiciels 5

ARTICLE 3 : CRITÈRES ET MODALITES DE JUGEMENT DES OFFRES 5

ARTICLE 4 : INDICATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 6
4.1. - Consistance des travaux 6
4.2. – Réseaux enterrés – Dispositions relatives à l'environnement 7
4.3. - Responsabilité du titulaire 7
4.4. - Arrêtstemporaires des travaux 7
4.5. - Modifications des quantités en cours de travaux 7

ARTICLE 5 : NOMBRE ET IMPLANTATION DES SONDAGES 7

ARTICLE 6 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 8
6.1 Sondages carottés 8
6.1.1 - Carottage continu en terrain meuble 8
6.1.2 - Carottage continu en terrain rocheux 8
6.1.3 - Prélèvement d’échantillons intacts en terrain meuble 96.1.4 - Prélèvement d’échantillons rocheux 9
6.1.5 - Remplissage des caisses de sondage 10
6.1.6 - Photographie des caisses de sondage 10
6.2. - Sondages et essais pressiométriques 11
6.2.1 -Sondages pressiométrique 11
6.2.2 - Essais pressiométrique 12
6.2.3 - Coupes de sondages 12
6.3. Tubes piézométriques 13
6.4. – Rebouchage des forages 136.5 Essais en laboratoire 14
6.5.1. Bilan des caractéristiques des sols à déterminer 14
6.5.2 Essais de cisaillement direct 14
6.5.3 Essais de consolidation à l’oedométre 14

ARTICLE 7 : Délai d’exécution 15

Article 8 - Rendu 15

Article 9 - Rémunération 15

Article 10 – Pénalités de retard 15

Article 11 - Modalités de règlement 16

CAHIER DESCHARGES ETUDES GEOTECHNIQUES

ARTICLE 1 : PRESENTATION DE LA CONSULTATION

1.1. - Maître d'ouvrage

Le maître de l'ouvrage est un partenariat OLAM / Gvt du GABON dénommé : Gabon Fertilizer Company

1.2. – Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre architecturale est assurée par le cabinet : XXXXXX

1.3. – Bureau d’études

La maîtrise d'oeuvre structurale et technique est assurée par lebureau d’études : XXXXXX

1.4. Description de la commande

La présente consultation concerne la dévolution des prestations d’ingénierie géotechnique pour la réalisation des prestations incombant à la sociélé OLAM, LE CLIENT dans le cadre de la construction d’une Usine sur PORT GENTIL (Fertlizer Plant).

1.4.1. Le site :

Les ouvrages et bâtiments concernés par la mission d’étudesgéotechniques sont :

✓ Mur de clôture,

✓ Fondations des installations industrielles et bâtiments,

✓ Fondations des ouvrages de stockages, et structure des zones de stockage,

✓ Voirie et Réseaux divers,

La responsabilité de l’entreprise serait mise en cause si lors de ses travaux elle apportait des dégradations à un réseau et dans ce cas, elle aurait à supporter financièrement les fraisdes réparations notamment sans avoir pris contact préalablement avec le concessionnaire ou le propriétaire du réseau et sans avoir pris au préalable les précautions nécessaires à la protection du réseau.

1.4.2. Document disponible :

✓ Plan topographique échelle 1/250,

✓ Plan de masse de la zone échelle,

✓ Plan de masse des bâtiments.

1.4.3. Caractéristiques du projet

Les...
tracking img